生态时代消防合同,消防维保合同,消防工程施工合同,消防维保合同范本 蒲公英阅读网 > 消防合同范本 > 生态时代消防合同,消防维保合同,消防工程施工合同,消防维保合同范本 正文

生态时代消防合同,消防维保合同,消防工程施工合同,消防维保合同范本

发布时间:2013-04-16 来源: 消防合同范本

施某某. 上诉人上海时代消防工程有限公司(以下简称时代公司)因借款合同纠纷一案,不服上海市黄浦区人民法院(2010)黄民二(商)初字第7号民事判决,向本院提起上诉....

生态时代一期消防安装工程合同 甲方:

宝鸡华厦 (集团) 房地产发展有限责任公司 (以下简称甲方) 乙方:西安通昱消防电子科技发展有限公司 (以下简称乙方) 华厦生态时代一期消防安装工程,经招、议标由西安通昱消防电 子科技发展有限公司中标,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑 安装工程承包合同条例》及招标书有关规定,经双方协商同意签订本 合同,以资共同遵守。

一. 二. 三. 工程名称:华厦生态时代一期消防安装工程 工程地点:宝鸡市高新大道 59 号 承包范围及内容: 1.工程范围:

1~7#楼、一期地下车库、二期消防预留干管(含消防栓管道) 等自动喷淋灭火水系统设施、管道安装(含 4#楼屋面消防水箱及消 防增压稳压设施;消防泵房设施和设备)。小区消防电气报警系统、 消防电气联动控制系统、 消防广播系统的设备、 设施、 线路安装工程, 同时预留小区二期消防系统接口(容量另外确定)。工程范围详见招 标文件、设计说明和施工图的全部要求。

2.工程内容:

依据甲方提供的招标文件、 图纸设计说明和施工图要求的全部安 装工程。包括:设备和材料采供、制作,安装、试验冲洗、调试、产 品复验、专业检测、交验、消防验收、保修、培训等。

3.本工程属“交钥匙”工程,含取得消防验收合格意见书前所有 工作。 1 4.工程界线; (1) 消防电气系统依照设计说明和施工图要求实施。其中强电电 源由甲方供至控制柜;控制柜至用电设备的电源线均由乙方按图要求安 装,材料费用乙方承担。

(2)消防喷淋水系统自消防水池始至各楼分支末端,二期预留干管 接出地下室外墙面 500 ㎜。

(3)消防喷淋水系统的水泵结合器含在合同约定范围内,据外墙 4 米。

(4) 4 号楼屋顶消火栓管、水箱给水管主体施工单位预留至出屋 面 300 毫米处。

四. 合同工期: 开工前甲方提前七日书面通知乙方进场施工。工程计划 2011 年 3月 日开工 (或合同生效后伍日内进场) , 2011 年 月 日竣工, 总工期 120 天(或依总包单位总进度为准,不得影响总进度。)。若因 甲方原因或天气原因影响施工,经甲方代表书面签字确认后工期顺 延。否则,以违约论处。

五、工程质量等级:

1.质量要求为合格工程,各系统工程均按消防现行施工及验收 规范执行。

2.消防产品按要求送检并取得合格产品检验报告。

3.消防工程专项专业(弱电部分)检测合格,并取得合格检测 报告。 2 4.消防验收通过并取得消防验收合格意见书。

六、 合同中标承包价格:

2100000.00 元 (大写:

贰佰壹拾万元整) 。

注:合同中标承包价格已包含税金、该分包项目土建配合费, (由乙 方与主体单位协商支付,甲方不再代扣代付)消防产品复试检测费, 消防专业专项检测费, 消防部门验收费、 工程服务风险费等一切费用。

1.本合同采用施工图纸和合同约定范围内项目及内容依中标承包 价格包工包料包费一次包死。

2.本工程承包人认为需要进入工程造价的各项费用均包含在中标 承包价内,承包人投标报价及中标承包价中的漏项、漏算及错算等, 不予调整中标承包价 3. 若本工程施工过程中甲方提出招标文件或设计蓝图以外的工程 变更(已变更通知单为准) ,以实际发生的经甲方书面签认的工程量 增、减项目调整工程造价。调整造价依据投标报价时分部分项工程量 清单计价表单价按优惠比例下浮后为准。

(合同生效后,乙方技术、 商务投标书存放在甲方成本部备案) 4.合同结算价款为合同中标承包价加工程变更增、减之和。

七、双方责任:

甲方:

1.甲方负责现场管理、协调,进行现场地上、地下已有隐蔽设施 交底,必要时书面告知。

2.对工程进度、质量进行监督检查。参加隐蔽工程及分部或分项 验收、初验、竣工验收、工程交接。

3. 负责确定招标文件及施工蓝图以外的工程变更部分的现场签 3 证。

4.提供施工图(兰)叁份。

乙方:

1、合同生效后,乙方缴纳的投标保证金拾万元转为履约保证金。

乙方取得消防验收合格意见书后七个工作日内退还乙方 (不计利息) 。

2、必须遵守甲方的现场管理和有关规章制度,随时接受甲方监 督检查,确保工程质量、进度,保证工程按期完成。

3、材料进场应及时向甲方提请书面验收检查,未经甲方书面确 认的材料乙方不得用于本工程中,否则甲方有权不予认可和结算。隐 蔽工程在隐蔽前须经甲方签字验收确认, 未经甲方签字验收确认的不 得进入下道工序施工,否则无条件返工处理;返工责任及损失乙方自 负。若乙方强行施工,甲方有权终止合同,拒付工程款,同时处罚或 没收履约保证金。在乙方提出验收申请三个工作日内进行验收;甲方 如不能在约定期限内现场验收,应无条件承认乙方的施工成果。

4、竣工验收前的成品、半成品保护由乙方负责,竣工验收交接 后的成品保护由甲方负责。

5、承担保修责任和义务。负责培训甲方消防值班员责任。

6、甲方进行现场交底,由乙方实施保护施工现场设施,若有损 坏,自费恢复原状或照价赔偿。

7、在施工过程中,严格按照国家有关安全政策法规组织施工, 要采取必要的安全措施,保证安全施工。如发生不安全事故,乙方承 担全部责任和经济损失。

8、施工中相关人员必须持证上岗,项目负责人和技术员必须坚 4 守岗位,否则按违约处理,每次扣除工程款 100 元。

为使工程有序进行,便于联系协调,甲方委派张定涛同志,乙方 委派 同志为双方各自代表,负责现场有关事宜的处理。 八、材料采供:

1. 本工程所需主要设备、材料均由乙方采购,设备、材料必须符 合合同确定的品牌、 型号、 规格要求 (详见合同设备材料品牌综合表) 。

2.承包人所采供设备, 材料必须符合设计要求和符合消防产品市 场准入制度的产品,并备有出厂合格证和技术资料。材料、设备进场 后必须报现场监理工程师和建设单位项目部专业工程师检查, 书面认 可后方可安装。如果承包人所供材料设备不符合国家相关标准规范, 或使用假冒伪劣产品,承包人所供材料设备全部没收,已完工程不予 结算,同时承包人赔偿总造价三倍违约金给发包人。

3. 消防产品送检样品应符合消防部门要求,并取得检验合格证。

九、施工规范和验收标准:

1.乙方必须严格按照设计图纸、设计选用的标准图集,施工规范 和标准进行施工。乙方必须做好自检记录,隐蔽工程记录和各种试验 记录。

2.工程竣工验收前乙方必须将施工资料 (含竣工图、质量保证资 料、各种试验、检验、检测报告)整理齐全,一式两份交甲方审查合 格后方可申请验收。

3.甲方严格按照设计图纸及验收规范进行工序间及初验、竣工验 收,并及时进行隐蔽工程交底和签认。配合乙方做好中间环节的签字 5 验收。

十、工程款支付 1、本工程消防自动喷淋灭火水系统 1~7#楼内管道安装完成并 取得水压试验合格签证单,支付合同中标承包价的 40%。

(计:捌拾 肆万元整)全部安装结束、初验合格后再付合同中标承包价的 40%。

(计:捌拾肆万元整)工程决算定案,消防验收通过并取得消防验收 合格意见书后付至决算价的 95%。剩余的 5%余款转为质保金,质保期 为两年。质保期满无质量及服务责任时,质保金七日内返还,质保金 不计利息。

2、现场施工用水、电按经甲方确认的水电计量表计算,按供应部 门单价结算,从工程款中扣除。

十一、工程保修 本工程保修期两年, 保修金为工程结算款的 5%, 保修期从工程竣 工验收合格之日起计算。保修期内,因乙方施工质量缺陷造成的保修 费用,全部由乙方承担。使用不当或人为损坏造成的维修费用,由责 任人承担。保修期满,经双方检查无质量问题后七日内付清剩余保修 金。

甲方提出保修要求,乙方应及时响应赶往现场保修。若乙方不响 应,视乙方违约,违约金为 1000 元/次。甲方仍可自行组织维修,所 发生的实际费用再加 10%管理费从保修金中扣除(不需乙方认可)。若 发生突发性事故,乙方应于 2 小时内赶到现场抢修。

十二、违约责任 6 1、非乙方原因引起的严重工程质量,由甲方负责整改,按第十条 约定正常支付乙方工程款。

2、按付款节点经监理、甲方、乙方验收合格,付款手续签字齐全 后甲方没按时结算、付款。

3、乙方未按甲方指定的日期进场开工,承担由此给甲方造成的损 失。超过 5 天者,甲方有权终止合同,另行委托;乙方全部履约保证 金按违约金支付给甲方。乙方未按约定的期限竣工,每推迟一天,每 天向甲方支付未履约工程价款的万分之五的违约金。

4、本合同由乙方负责实施,乙方不得转包第三方。若发现转包, 甲方有权终止合同;乙方二日内退场,甲方另行委托他人施工;乙方 承担全部违约责任,同时甲方扣罚乙方的全部履约保证金。

5、 乙方工程质量达不到图纸要求及相关规范和消防验收标准要求 的, 乙方应无条件返工处理, 如拒不返工处理, 甲方有权拒付工程款。

情况严重的甲方有权终止合同。因施工原因造成的一切质量问题,其 责任和损失全部由乙方承担。

6、本工程在具备验收条件的情况下,乙方需在二个月内取得消防 验收合格意见书,若每推迟一天,乙方按 500 元/天的违约金支付给 甲方。

7、任何一方不履行合同或致使合同无法履行,向对方支付合同约 定承包价款 10%违约金。

十三、其他约定:

1、 本合同未定事宜双方根据具体情况协商签订补充协议, 补充协 议与本合同具有同等法律效力。 7 2、本工程招标文件、投标文件为合同附件,与本合同具有同等法 律效力。

十四、争议解决 本合同在执行过程中,如发生争议,双方协商不能解决时,任何 一方可申请工程所在地人民法院诉讼解决。 十五、本合同一式五份,甲方三份,乙方两份,经双方签字盖章后生 效,工程款付清(含保修金)后,自动失效。

附表:华厦生态时代一期消防安装主要设备、材料品牌综合表。

(以下无正文) 甲方: 乙方: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 年 月 日 年 月 日 8 消防安装主要设备、材料品牌综合表 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 材料名称 方形玻璃钢水箱 喷淋泵(切线型) 消防泵(切线型) 消防增压稳压泵 湿式报警阀 压力开关 水流指示器 信号监控阀 玻璃球闭式喷头 消防水泵接合器 热镀锌管 消音止回阀 比例式减压阀 活塞式液压水位控制 器 安全阀 球阀 截止阀 蝶 阀 自动排气阀 橡胶软接头 沟槽式卡箍 沟槽式管件 压力表 3 品牌 18m 山东中大 上海东方 上海东方 上海东方 浙江恒安 浙江恒安 浙江恒安 浙江恒安 浙江恒安 浙江恒安 唐山华岐 上海沪工 上海沪工 上海沪工 上海沪工 上海沪工 上海沪工 上海沪工 奥 华 天津大站 山东鲁建 山东鲁建 Y60-0~1.0MPa 规格型号 3700×2800×2300 XBD10/30-L XBD12/30-L ZW(L)-1-XZ-10(成套) ZSFZ-150 ZSJY-150 ZSJZ J41D-1.6Z ZSTD-20/68 SQX-150 DN20-DN150 XH42H-1.6P Y43X-16 DN=150 ZH142X-10-A DN50 A47H-16 C DN65 Q11F-16 J11T-16 DN50 D371X-1.6 PQF-16 DN25 DN100-DN150 DN100-DN150 DN100-DN150 DN65-150 DN15-25 DN100-150 地下式 DN32-150 DN32-150 带保温 备注 Q=30L/S H=95M N=55KW (配套专用控制柜) Q=30L/S H=112M N=75KW (配套专用控制柜) 98S205-6 (配套专用控制 柜) Q=5L/SH=10MN=1.5KW 阀后压力为 0.4MPa 弯头、三通、四通、异径等 24 压力表 Y60-0~2.5MPa 9 电气部分:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 火灾报警控制器 剩余电流传感器 电气火灾监控设备 声光报警器 接线端箱/总线隔离器 感烟探测器 手动报警按钮 总线电话插孔 消火栓手动报警按钮 总线消防电话分机 各种输入模块 控制模快 吸顶式扬声器 电 线 北大青鸟 北大青鸟 北大青鸟 北大青鸟 北大青鸟 北大青鸟 北大青鸟 北大青鸟 北大青鸟 北大青鸟 北大青鸟 北大青鸟 北大青鸟 南洋 10

生态时代消防合同 评价文档: 如要投诉违规内容,请到 百度文库投诉中心 ;如要提出功能问题或意见建议,请 点击此处 进行反馈. 暂无评价 | 0人阅读 | 0次下载 | 举报文档 消?防...

三元时代广场 消防工程施工安装合同书 发包方: 承包方: (以下简称甲方) (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定,结合湖北省及武汉市有关政策文 ...

9月24日午间公告,公司全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司(简称“北京中卓时代”)与山东省公安厅消防局签订《政府采购合同》. 根据合同, 山东公安厅消防局向...

生态时代消防合同,消防维保合同,消防工程施工合同,消防维保合同范本》出自:蒲公英阅读网
链接地址:http://www.tyust.net/html/j0VjHKoDRGcdhz25.html

相关文章阅读

网站地图 | 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 在线留言 | 友情链接 | RSS 订阅 | 热门搜索
版权所有 蒲公英阅读网 www.tyust.net

生态时代消防合同,消防维保合同,消防工程施工合同,消防维保合同范本